【www.myl5520.com--工程考试】
智能化工程合作协议
篇一:弱电采购框架协议
智能化工程合作协议
甲方：
乙方：
为了更好的发挥各自的资源优势，双方就 工程项目的合作，经过友好、充分的协商，达成以下一致协议：
一、 合作方式
乙方协助甲方进行市场跟踪、与客户进行项目的商务沟通。甲方负责项目的技术方案工作。在乙方协助甲方中标，并促成甲方与业主方签定设计和工程合同后，甲方、乙方利益共享。
二、 利润分配
具体的分配方案为：（1）设计部分：甲方和业主签订设计合同，甲方收取预计工程总额的1.5%作为设计费；
（2）工程施工部分：甲方和业主签订工程实施合同，甲方收取合同总额10%的施工费并完成整个项目的工程实施直至交付验收；
（3）材料采购部分：项目涉及设备与主材由乙方采购，甲方收取项目总额8%的利润，超出部分的利润归乙方。
所有的税费按实际收取计入成本，归属乙方的利润乙方须提供合法的发票给甲方。
三、 权利与义务
（一） 甲方的权利与义务
1. 甲方有知情权。甲方有权了解客户的相关信息，乙方应及时将项目洽谈过程的
情况反馈给甲方。
2. 甲方应提供承接标书制作所需的公司资料和编制投标商务文件，以及配合乙方
进行相关的业务活动。
3. 甲方应为业主方提供技术咨询支持。
4. 甲、乙方配合办理有关本项目的费用代缴事务。
（二） 乙方的权利与义务
1. 乙方有权在甲方的授权下独立开展业务。
2. 乙方有权签订分包合同，指定专用设备，收取工程费用。
3. 乙方负责其跟踪的项目的所有对外业务活动，做好有关的标书制作配合和审核
工作，并承担由此产生的一切费用等。
4. 在承接项目后，乙方负责工程的设备材料供应，必须严格履行甲方与业主方签
署的工程合同所规定的设备材料内容，设备材料款在甲方收到业主的相应款项后付给乙方。
5. 乙方提供的所有设备材料应开具合法的发票，如因乙方提供的设备材料问题致
使工程不能通过验收或造成业主对甲方的罚款等损失由乙方负责。
6. 乙方开展工作时，不得做出有损甲方形象、名誉和利益的行为。乙方不能以甲
方名义从事其他非授权业务或做出任何有损甲方正常业务开展的事宜。
四、 违约责任
1．如对方严重违约，甲乙双方均有权随时解除本协议。
2．甲方中标后，乙方无能力履行本协议，双方可以终止本协议，乙方应向甲方
做好相关的工作、成品、设备、材料及文件资料的交接，乙方须赔偿由此所造成的损失。
3．对于因乙方违反项目合同约定及其它原因，而导致业主对甲方的罚款、追偿
等经济惩罚，均从乙方的工程进度款项中扣除，不足部分由乙方补偿。
4．乙方怠于履行合同义务，致使项目无法按工程合同的要求完成或者业主方要
求解除合同，由此给甲方造成的全部损失将由乙方予以赔偿。
五、 保密条款
甲、乙双方保证对本协议内容及有关事项保守秘密，未经对方书面许可，不得向第三方透露有关内容。不将因合作而知悉的对方信息用于项目外的用途；双方只披露有关资料于必须接触和知道的员工，并保证本方员工不向第三方泄露；乙方不得与第三方签定与该项目业务有关的类似协议。
六、 合作期限
合作期限自本协议生效之日起至本项目全部履行完毕止。
七、 争议
本协议在履行中如发生争议，双方通过友好协商解决。如协商不成时，任何一方可向甲方所在地法院起诉。
八、 其它
本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
签约代表： 签约代表：
签约时间： 签约时间：
联系方式： 联系方式：
施工承包框架协议书
篇二:弱电采购框架协议
施工承包框架协议书 甲方：江南春房地产开发有限公司弱电采购框架协议。
乙方：武汉常阳新力建设工程有限公司
依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就谭鑫培马山工业园改造项目建筑安装工程施工承包合作事项协商一致，达成下列协议：
一、工程规模
总建筑面积约48万平方米（含地下室），其中高层约40万平方米（具体面积最终以实测面积为准）。
二、承包内容
该工程施工图纸范围内建筑安装工程均由乙方负责承包施工。如：桩基工程、土方工程、破桩头、基坑支护（含设计）；基础工程；主体工程；内外粉刷工程；外立面装修；公共部位精装修工程；给排水工程；电气（强电）工程；防水工程；幕墙工程和钢结构工程（需专项资质）；弱电系统的预埋管、盒、箱、桥架；煤气的预埋套管；还包括与专业、专项分包工程有关的穿墙（板）孔洞预留与封堵、洞口封堵收头抹面（如门、窗洞口四周灌浆、抹面、收头）等等。
由甲方另行发包的专业、专项工程有：消防工程；电梯工程；网络通信电视系统工程（不含预埋管，即暗装部分）；电力工程（公变：以配电箱为
界以前的部分，专变：以一楼配电箱为界以前的部分）；天然气管道工程；智能化(含安防系统)工程；景观工程；室外管网工程（含外墙1.5米以外给水工程、检查井以外排水工程）。
根据需要甲方有权进行设计变更、有权新增（减）与此工程有关联的子项目，乙方应配合施工，变更项目、新增项目造价按合同相应条款执行。
三、合同价格
（一）工程量依据图纸、设计变更单、隐蔽工程验收记录、现场签证等计算。 （二）计价按下列依据、原则、公式计算。
1、采用定额计价方式。
2、计价依据：鄂建【2008】214号文《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省土石方工程消耗量定额及单位估价表》、鄂建【2008】216号文《湖北省建筑安装工程费用定额》及相关文件、《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》鄂建文[2012]85号 。
3、材料价格：依据拟开工施工当月（简称当月）《武汉市建设工程价格信息》中的武汉地区当期建筑材料市场信息预算价或指导价，对于工程造价信息没有发布的价格信息材料，依次按《武汉市建设工程价格信息》中的建筑工程预决算缺类缺项材料价格信息、市场价进行商定。
4、结算时仅对人工、钢材、砼、木材、胶合板模板、地材、水、电、油等进行调差，且按下列方式调整。
a.钢筋、砼按《武汉市建设工程价格信息》中的武汉地区当期建筑材料市场信息预算价进行调整。价差=用量*（施工时期平均价-当月信息价），施工时期平均价指施工期间该项材料信息价的算术平均值。
b .水泥、砖、瓦、灰、砂、石等地材按武汉市江夏区纸坊街办地材指导办公室提供的当期地材管理办公室指导价进行调差【若无地材指导价则按《武汉市建设工程价格信息》中的武汉地区当期建筑材料市场信息预算价进行调整】。价差=用量*（施工时期平均价—当月信息价），施工时期平均价指施工期间该项材料信息价的算术平均值。
c.按相关政策性文件调整。
5、按施工图和本1-3条之约定，力争在两个月内确定合同价(能总价包干的以总价包干，不能总价包干的则以单价包干）。计价公式：高层（含连体裙房）：合同总价=【按上述1、2、3计算总价】* 95 %(人工费除外）(相当于总价下浮；
如双方对确定某些价格及工程量的计算产生分歧，为了不影响工程进度，则应限期协商解决。
6、竣工结算总价=合同总价+价差（*1+实际税率）±设计变更和现场签证。
四、材料设备供应
1、甲定乙购（指定品牌、定样）材料有：面砖、涂料、电线、D100（含）以上阀门、水泥、电线、给排水管材、配电箱元器件；这些材料甲方一般确定不少于3个品牌供选择，价格如超过本协议合同价格第（二）条第3款约定的价格，则按市场价签证确定。
2、承包人未经甲方书面同意，不得以任何理由更换甲定乙购材料，否则，乙方将承担相应的违约责任，并承担给甲方造成的一切损失。
五、总工期 六、付款条件（单栋或联体(含裙楼)）
1、单栋主体结构完成一半（梁板砼浇筑完成）之日起14日内，支付已完工程量的70%；
2、单栋主体结构封顶（梁板砼浇筑完成）之日起14日内，支付已完工程量的80%；
3、砌体完成验收合格之日起14日内，支付已完工程量的80%；
4、工程监理预验收合格（竣工验收）之日起14日内支付合同总额的85%（非乙方原因不能竣工验收，以乙方承包施工内容完成后30天视为竣工验收）；
5、竣工备案完成之日起14日内支付合同总额的90%；（提交所有乙方能竣工备案必备资料后两个月内甲方完成备案工作，若非乙方原因备案未完成，则甲方应按此条款约定支付工程款）
6、备案后两个月内（如不能备案上述第4条三个月内），甲乙双方必须完成结算（指无争议部分），结算后一个星期内付至结算价的95%；（备案后两个月内，因甲方原因不办结算视为认可乙方报送的结算值）。
7、结算总价的5 % 作为质量保证金，返还质量保证金按国家有关文件规定执行；弱电采购框架协议。
8、甲方应按时向乙方支付工程款，若逾期30天内，按应付款工程款总额的银行当期贷款利息4倍支付资金占用费及利息，逾期50天内，按应付款每月2%支付资金占用费及利息，逾期60天乙方停止施工，并由甲方赔偿乙方全部停工损失。若甲方以银行承兑支付工程款，则由甲方按市场行情承担承兑贴息。
9、甲方支付工程款前，乙方须出具正规的建安税票。
七、若因乙方工期延误或质量缺陷等可能造成甲方延期交房，甲方有权单方面终止合同，同时乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。如甲方没有按时支付工程款，或甲方延期付款超过7天，乙方有权停止施工。由此造成的一切经济损失由甲方承担。
八、本协议签章后：7天内乙方付甲方履约保证金1000万元。
合作框架协议
篇三:弱电采购框架协议
合作框架协议书 2014年元月14日
山西湖南商会与运城市政府战略合作
框架协议
一、签约双方
甲方：山西省运城市政府（暂定）
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
乙方：山西湖南商会
地址：
电话：
传真：
法定代表人：
二、总则
1、甲方介绍
运城市位于山西省南部，历史悠久，是中华民族的发祥地之一，自古人文荟萃，英贤辈出，文化灿烂。运城作为山西能源工业基础的重要组成部分及新兴的工业基地，为山西省乃至国家做出了不可磨灭的贡献。新一届市领导将城市建设与文化产业相结合，以经济建设为中心，充分利用腹地产业基础、自然资源、技术人才、地理位置和交通条件等优势，倾力打造老城区改造、新城区建设、保障性住房建设、棚户区改造、东部中心广场建设、四大场馆建设、盐湖城原生态保护等项目，打造具有本土特色的“文化城市”，正在努力实现运城跨越式发展的伟大愿景。甲方愿意联合有实力的合作伙伴，致力于重新定位后的城市建设，让运城成为山西省经济建设中一颗极其璀璨的明珠。
乙方介绍
乙方持有国家建筑行业特一级资质，以北京鲁能恒信实业投资有限公司为核心，联合湖南建
总、湖南四建、北京首钢、中国装饰、北京亚太安、天津蓝点、北京京辰时代等几十家战略合作伙伴，发挥商会丰富的人脉资源和雄厚的经济实力，近年来在北京、天津、上海、湖南、山西、广东等地成功兴建了北京盘古大观、国家博物馆、北京钓鱼台七号院、北京霄云路八号、航天科工集团668工程、天津大学城、天津海逸长洲、上海印钞厂、湖南HC新城、湘雅三医院外科病房楼、甘肃省永昌县大干沟水电站工程、大同市第一人民医院、大同师范大学、陕汽大同分厂、大同果品市场、大同五大场馆、洪洞县涧河大桥、洪洞县滨河东路贯穿工程及洪洞县监狱项目、广东仁化电厂等重点文化、医疗、教育、工业、水利、环保、路桥、园林绿化、智能弱电、城市亮化景观工程、装修工程、消防工程、机电工程的策划、管理、施工工作，获得了政府主管部门、同行业及社会各界的高度评价，在城市建设和开发等领域拥有丰富的项目资源及运作经验优势。
3、合作宗旨
为了积极贯彻党中央提出的努力建设创新型国家和实现十二五宏伟规划的战略部署，适逢十八大后当前世界经济调整和我国经济大转型的大好机遇，运城的发展迫切需要建立一个跨地区、跨学科、跨行业、跨部门的，能够运筹人才、文化、科技、金融、项目、市场的广泛资源紧密合作的整合平台。我们将充分利用商会和北京鲁能恒信实业投资有限公司掌握的丰厚人力资源、文化资源、科技资源、工农业资源、市政资源、矿山资源、教育资源及金融资源等，与运城市政府进行真诚合作、实现双赢，努力促进实体经济、文化经济、研发经济和城市建设新貌的共同发展。通过本次合作，可实现资本投入、建设水准与地方发展意愿的珠联璧合，在双方的发展史上写下浓墨重彩的一笔。
甲乙双方经过充分调研和酝酿，甲方决定引进山西湖南商会和北京鲁能恒信实业投资有限公司等参与运城市的旧城改造和新城建设，实现运城市的重新定位：
1）把运城市打造成行政综合配套完善的智能化城市；
2）推动运城市产业结构升级；
3）实现跨越式发展和区域经济的超级明星城市梦想。
经过双方友好协商，秉承共同发展、诚信合作的宗旨，按照权利和义务对等之法律规定，特拟定本协议以昭信守：
三、合作内容
1、甲方义务
甲方兹向乙方保证并承诺：甲方提供给乙方相应的政策，为乙方所参与的城市建设工作提供配套服务与支持，包括但不限于为乙方和其他投资人办理项目的批准文件和工商、税务等登记手续，协调处理好项目建设过程中及企业生产期间所涉民事纠纷及其它相关问题，依法保障乙方员工人身、财产安全，保障乙方的合法权益，提供良好的投资环境和服务，落实好国家、省市规定的各项优惠政策（政策有变化的，以各级政府制定并对外公布的相关文件为准），甲方负责为合作项目办理立项、规划、审批及“九通一平”（通水、通电、通气、通蒸汽供
热、通道路、通排污、通电信、通雨水分流、通有线电视、土地平整）等工作。
2、乙方义务
1）协助甲方确立科学可行的战略规划，包括中长期规划、重大项目规划；
2）负责配合甲方实施协调国家和地方各种高科技产业资源和政策优惠，积极推动运城市的城市建设工作。
3）乙方必须遵守国家相关法律法规及履行合约，以文明、优质、精进的全新服务理念参与运城市的城市建设。最新合作框架协议书范本最新合作框架协议书范本。
3、甲方权利
1）依法对乙方的各项城市建设工作进行监督和指导。
2）依法保护乙方和其他投资人的合法权益。
4、乙方权利
1、）依法进行独立经营、独立核算#from 最新合作框架协议书范本来自学优网/ end#，不受任何人的非法干扰。
2、）有依法获得奖励金或合适经济补偿的权利。
合同范本：
最新项目营销策划服务合同范本
最新办公室装修合同范本参考范本
最新钢格板合同范本
最新住宅装修工程合同范本
最新厨师劳动合同范本
最新玻璃幕墙工程施工分包合同范本
最新采石场生产管理合同范本
最新厨房购销合同范本
最新防水工程施工合同范本弱电采购框架协议。
最新电缆顶管施工合同范本
最新广告牌工程制作安装合同范本
最新红枣购销意向书合同范本
最新集团办公设备维修保养合同范本
最新监理人员聘用合同范本
最新混凝土施工合同范本
村民用垃圾运输承包合同范本
最新防水工程施工专业分包合同范本
最新镇水库养殖承包合同范本
最新小车维修服务合同范本
最新市场保洁用工合同范本
最新变压器租用合同范本
最新印刷合同范本
最新起重机租赁合同范本
最新汽车代购合同范本
最新林木购销合同范本
最新小区房屋租赁合同范本
最新塔吊装拆合同范本
最新临时用工合同范本
最新维修暖气合同范本
最新建设工程造价咨询服务合同范本
最新廉政合同范本
最新项目处置委托管理合同范本
最新旅游客车挂靠经营合同范本
最新森林资源管理管护和森林防火劳动合同范本
最新专利申请委托代理合同范本
最新景观给水和景观供电工程施工合同范本
最新木工（模板）工程承包合同范本
最新维修加固广告牌工程承包合同范本
最新危机公关服务合同范本
最新钢筋班组项目承包合同范本
最新集体合同范本
最新注浆合同范本
最新土方工程合同范本
最新校园超市承包经营合同范本
最新建设工程常用建筑材料检测合同范本
最新工程防水合同范本
最新社区建设工程施工合同范本
最新行车维修合同范本
最新诚意金协议合同范本
查看更多>>
3、）有权对公司的资产进行分配和收益，有权对公司进行收购、兼并、重组、上市等。
5、甲乙双方共同之义务
1、）本协议的基本原则是自愿双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
2、）充分发挥双方优势，取长补短，提高竞争力，共同进行项目推进。
3、）双方在合作中国共产党同维护互信、惯例与默契这一商业合作战略伙伴关系基础，实现提高效率与共同发展的目标和根本利益。
6、首期合作项目
1、）双方首期合作项目：包含但不限于运城市东部中心文化广场、科技馆、图书馆、河东街延长线工程、邑东路等。乙方承诺首期投资规模30亿元人民币。
2、）合作项目计价原则：甲方按山西省2011年建筑工程预算定额取全费，同期材料信息价，无法确定的材料信息价以市场价和双方认价为准。
3、）合作项目工程款支付：甲方按乙方完成合格工程产值的 %的比例支付乙方进度款。最新合作框架协议书范本文章最新合作框架协议书范本出自/article/wk-1674865051499.html，转载请保留此链接！。工程款欠缺部分甲方以中心文化广场魏风街以北亩土地以万人民币/亩的价格出让给乙方，本协议签订后，乙方工程队进场施工之日起甲方负责办理土地转让的相关完整手续。
4、）甲方根据自己的实际情况报出合理的价格和交付使用期，支持乙方投标。甲方在报价有效期内确定的价格不得随意更改，乙方中标后，甲乙双方将根据实际标的另行签订相应合同，以确定双方的权利义务。
7、优惠政策
乙方及其属下投资企业必须依法纳税，甲方同意按照乙方及其属下投资企业缴纳税金总额的 %奖励乙方。
四、工作安排
本《合作框架协议书》签订生效后，甲乙双方成立联合工作实施小组，推动相关工作的实施：
在甲方的指导下，双方负责确定整体合作事宜的制定和决策。
双方业务领导为联合工作组执行负责人，负责落实实施已经确定的合作项目推进。
3、单项业务，可选拔一名合适的项目负责人，成立专项业务运作团队。
4、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
五、保密条款
1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露、泄露或提供从合作方取得的保密资料（无论是以书面或口头或其它形式做成）。保密资料包括但不限于以下范围：
1、）商业秘密：除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料，包括但不限于合作方式、合作协议本身及其附件的全部或
总承包框架协议及结算书
篇四:弱电采购框架协议
附件1：
华昱骏景一期项目
施工总承包框架协议及结算方式
建设方（甲方）：廊坊市华昱房地产开发有限公司
施工方（乙方）：
工程概况：本项目一期工程包括1#、7#、8#、9#楼及部分地下车库，
总建筑面积为34510.77平方米，其中地上28700.8平方米，地下5809.96平方米，1#楼为17层/1层为框架剪力墙结构，7#—9#楼为11层/1层全现浇剪力墙结构。
质量标准：合格
工期：15个月，暂定开工日期2014年7月，竣工日期2015年9月，
具体开工时间已现场工程师通知时间为准。
工程主要内部：包括建筑、结构、水、暖、电等图纸所包含的全部工
程内容（以下特殊注明者除外）。
甲乙双方在平等、自愿、友好、互信的条件下，共同达成如下协议：
1. 总包单位资质：建设工程施工总承包二级及以上资质；
2.合同计费执行河北省2012有关定额，工程按二类取费（自签订施工合同之日起，以后政府出台 任何定额调整，均不调整）。
3.签订施工承包协议后5日内入场之前，乙方向甲方账户存入150万
元作为保证金；保证金返还方式：二层主体结构完成后3日内返还150 万，不计取利息。
4. 总包单位自筹资金施工至单栋主体五层结构封顶7日内，甲方向总包单位支付单栋完成工程量总价的70%，施工至单栋主体工程封顶7日内，甲方向总包单位支付单栋完成工程量总价的70%，装修、安装 阶段甲方每贰个月按施工进度支付工程款（支付完成工程量总价的70%），工程施工完毕（初验、分户验收完成）甲方支付完成工程量总价85%，工程竣工验收完成（工程资料移交档案馆）并完成工程决算两个月内甲方支付工程决算价款 97%，剩余3%作为工程质保金，工程质保满两年甲方支付工程保证金（不计利息，防水工程部分延长至工程满5年），本条约定与附件2不一致的，保修期以附件2为准。
5.工程所涉及防水项目执行综合单价，4mmSBS（雨虹-20度）卷材按46元/平方米，涂料防水（雨虹厚度2mm）39元/平方米。按(市场价)
6.外墙保温执行综合单价含电动吊篮（粘接砂浆粘贴B1型70mm厚
挤塑板及抹面、）96元/平方米；门窗侧壁冷桥处60元/平方米。按(市场价)
7.钢材价格记取：
（1）工程招标时，按廊坊钢材市场各型号钢材价格（开税票价格）103%计入投标（基础至四层结构封顶钢材价格不调整）；钢材价格以兰格网信息为准。
（2）当施工进行到4 层结构封顶时，如钢材价格差价超出投标价格正负5% 时，钢材价格进行一次性调整；五层至结构封顶钢材价格不再调整；
8.地暖执行综合单价（施工含集分水器、截止阀、过滤器）32元/平方米（管材采用交联乙烯PEX-a）；
9.门窗、电缆、配电箱甲方确定厂家或质量要求，并确定给乙方的价格，乙方分包自行谈定价格，乙方分包价格不影响甲方给乙方的结算价格。总包单位统一管理并收取甲方3%管理费；桩基、土方（挖）、外墙真石漆及外墙石材等工程甲方可推荐施工队伍与乙方洽谈；
10.安装部分不计取垂直运输及脚手架费用；土建部分不计取砌体及装饰装修脚手架费用；
11.安装部分材料价格：定额内未计价材料由甲方确认材料价格，总包单位按甲方确认价格的103%计入结算；其他材料执行廊坊2014年3、4月份造价信息价格；
12.预拌混凝土、预拌砂浆甲方确认价格（不含税的价格），总包在甲方确认价格基础上每立方米增加10元计入结算；
13.土建材料执行廊坊2014年3、4月份造价信息价格(水泥、砌块、防水对拉螺栓、木模板、通风道认价)；
14.电梯由甲方分包，甲方付总包电梯安装价款3%配合费（不含电梯设备价款）
15.消防、弱电总包负责暗配线管预埋；安装甲方分包，总包收取消防、弱电分包工程价款3%配合费(设备款除外)。
16.甲方分包工程，总包收取3%配合费，进入乙方工程结算的收取2%的公司管理费及相应的税费。
17. 建筑材料检测：检测单位甲方指定，主体、环境、消检、电检、节能检测费用由甲方负责，其余检测费用由乙方负责。
本协议自签定之日起生效，如果乙方不能按时将履约保证金存入甲方账户，视乙方为自动放弃合作机会，乙方应向甲方赔偿一定的经济损失费（50万元）,甲方并可另行选择其它施工单位合作。
本协议做为施工总承包合同的附件，与施工总承包合同具有同等法律效力，本协议一式肆份份，双方各执贰份。
建设单位（甲方）: 施工单位（乙方）：
甲方法人或代表人： 乙方法人或代表人：
年 月 日 年 月 日