【www.myl5520.com--合同范本】
工程简易施工合同范本_工程简易施工合同模板
篇一:建筑工程承包简易合同
工程施工在我国是很普遍的。对于工程简易施工合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的工程简易施工合同范文,感谢您的欣赏。
工程简易施工合同范文篇一发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目 一、工程名称: 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点: 麻城宋埠
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数 10 天
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条 甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条 奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附 则
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
工程简易施工合同范文篇二工程名称: 工程地点: 发包人: 承包人:
发包人:(全称) 承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程立项、规划批准文件号: 资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数: 天。拟从 年 月 日开始施工,至 年 月 日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
合同总价 (大写): 元;
(小写): 元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间: 年 月 日
本合同订立地点: 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于 后生效。
本合同共六份,双方各执三分。
发包人:(公章)承包人:(公章)
年月日:
>>>下一页更多精彩“工程简易施工合同范本”
建筑工程施工简易合同范本
篇二:建筑工程承包简易合同
在建筑工程施工过程中,只有在提高建筑工程管队伍自身管理素质的基础上,加强施工过程的管理能力并且提高建筑工程各要素环节的控制能力,才能实现建筑工程管理综合水平的提高。建筑工程施工简易合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的建筑工程施工简易合同范文,感谢您的欣赏。
建筑工程施工简易合同范文一
发包方: 承包方:
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点: 宁都县固村镇
3、承包方式:工程简易施工合同范本_工程简易施工合同模板
4、承包范围: 建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施
二、施工准备
1、发包方:
(1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;
(2)组织有关人员进行施工技术交底;
(3)委派 为现场代表,对工程质量进行监督、 检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。
2、承包方:
(1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;
(2)组织施工人员和材料、机械进场;
(3)编制施工组织设计和施工方案;
(4)委派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
三、合同工期
开工日期: 竣工日期: 2013年2月2日 合同工期总日历天数: 180日历天 。 在施工中,如遇下列情况,可顺延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。
2、因发包方有较大的变更,而延期施工。
3、由于国家政策变化或双方之外的原因,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。
4、经发包方同意的其他情况。
5、顺延工期应由甲乙双方及时协商,签字生效。
四、质量标准 工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包方的检查检验,为检查检验提供使得条件。
4、工程质量达不到约定标准的部分,发包方一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按发包方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
五、材料供应
1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认),承包方购回的材料,必须具有出厂合格证,经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。
2、承包方采购材料,经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责,并追究其违约责任。
六、安全施工:
1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。
2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工,采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责,与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险,费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
七、 合同价款与结算: 总合同价款约150万元。本工程结算:(1)套用江西省2000年工程定额(《全国统一建筑工程基础定额江西省单位估价表》)计取定额直接费(含材料、人工费退补差),以此为取费基础综合取费,费率为11% ;(2)定额综合工日单价执行赣建价[2011]8号文件:建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和园林绿化工程定额综合工日单价为47元/工日;装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为57元/工日;(3)本工程不要求承包方提供建筑业发票 。
八、 工程款的支付: 承包人完成主体工程后,经发包方验收合格后7日内,付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后,经发包方验收合格后7日内,付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金,工程质保金在工程竣工验收合格后1年内无息付清。 九、 竣工验收
1、工程竣工后,承包方应在竣工验收5天前,向发包方提交竣工验收报告。
2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内,组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见,亦不批准验收报告,工期顺延。 竣工验收报告批准日期为竣工日期。
十、双方责任
1、发包方责任
(1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。
(2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。
(3)向承包方提供完整的施工图纸。
(4)及时参加验收
2、承包方责任
(1)加强对施工现场人员的管理,遵守发包方管理规定,承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。
(3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施,不乱搭、乱放,做到文明施工。
(4)为其施工人员购买保险,在施工过程中做好安全防护,确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的,承包人承担相关责任,并赔偿发包人因此遭受的其他损失。
(5)承包人承担施工所需水电费。
(6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作,如有损坏,由承包方负责赔偿。
(7)承包人负责工程成品及设备的保护,做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作
(8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准,不得改动原建筑结构及各种设备管线。
十一、违约责任
1、发包方逾期付款的,每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金,承包方有违约行为的除外。
2、承包人逾期超过60天的,发包人有权将剩余工程另行发包,所需费用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承担。此外,发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任,有权要求承包人无条件退场,已完合格工程量按70%计价。
工程简易施工合同范本_工程简易施工合同模板 3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担,承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。
4、工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格,发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任,给发包人造成其他损失的,发包人有权向承包人追究赔偿责任。
5、本工程承包方不得转包,若发现承包方违约,发包方有权责令承包方立即退场,并赔偿发包方的一切损失。
十二、争议解决方式
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由宁都县建设行政主管部门调解,调解不成时,由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。
十三、合同生效
合同订立时间:合同订立地点:
本合同一式四份,发包方执二份,承包方执二份,经发包方、承包方双方签字后生效,均具有同等法律效力。
发包方:
代理人(签字):
承包方:
代理人(签字):
年月日:
简易建筑工程合同范本_简易建筑工程合同
篇三:建筑工程承包简易合同
进入新世纪以来,我国经济建设发展速度越来越快,城市化进程也成为拉动国家经济的一个重要引擎,因此,建筑工程建设速度的加快就成为一个重要议题。那么对于简易建筑工程合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的简易建筑工程合同范文,感谢您的阅读。
简易建筑工程合同范文1甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称: 地点:
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简易建筑工程合同范文2发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,为明确双方在施工全过程中的利益、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。
一、承包范围及内容
1.工程地址:兰溪墩头开发区
2.工程项目:兰威体育用品有限公司三号厂房
二、承包方式
包工按图纸规定施工。
三、工程款计算方法
工程造价:约 万元,工程量清单计价表中综合单价为结算综合单价,其余项目综合单价按工程量清单计价表中的综合单价结算,工程量按实计算,单价不变。
四、付款方式
付款方式:
五、工程开工时间及竣工时间
工程开工时间:
工程竣工时间:
六、工程质量及材料要求
1、本工程必须按图纸施工达到合格等级,如达不到合格等级的,乙方须返工,直到达到合格为止。
2、所提供的机械设备必须满足工程需要,限期内不到位的,予以清退责任人,并没收全部履约保证金。
3、业主将推行质量社会群众监督制度,公开主要技术指标,接受社会群众监督。如施工单位被举报三次,且调查属实,业主有权将施工单位清除出场。
七、工程监督
该工程由 甲方 实施监督,乙方必须按合同文件规定的范围内指导进行施工,并接受社会监督。乙方必须加强安全监理,做到安全施工。
1、本合同一式
2、本合同自双方签字之日起生效。
3、本合同所含条款如对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况,再作协议,经审定后作为本合同的附件,以便共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简易建筑工程合同范文3甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,及其他法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则经甲乙双方协商,甲方同意将 薛庙社区30#住宅楼 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称: 兖州市薛庙社区30#住宅楼
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方因施工材料短缺导致乙方施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担误工及乙方经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至验收合格,延误期每日罚款 元。
3.施工现场用材严禁乱堆乱放,做到符合质量验收规范节约制,安全检查达标制,杜绝材料浪费,发现有浪费现象者,每次罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照甲方要求精心施工,工程质量符合主体验收质检部门标准。
2.杜绝违章、酒后作业凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程主体竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了简易建筑工程合同的人还看了:
简易工程承包协议书
篇四:建筑工程承包简易合同
简易工程承包协议书
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为了将本工程做好,甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方,根据双方协议,明确双方在承包中的权利义务、责任,经双方同意,签订本协议,以下简称甲方、乙方。
1、 工程名称:嘉禾望岗村。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸
并由乙方同意后施工。
2、 搭排栅挂网(由甲方负责).
3、 水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房,洗菜盘用50×50耐磨砖、做双层炉灶台,
所有内墙贴25×40瓷片,贴1.2米高瓷片,房间脚线。
4、 所有厕所,阳台,楼梯贴瓷片到顶。
5、 外墙贴马赛克。
6、 乙方包内地面用水,泥浆,贴50×50地砖。
7、 承包价格:按装修面积每平方米为83元。
8、 水电安装,扇灰和排污管安装,一切由甲方负责。
9、 付款方式:按工程进度,付进度款80%,完工后,三日内结清所有工程款。
10、 所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点,再由甲方负责运走。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。 甲方签名: 乙方签名:
年 月 日
简易道路施工合同范本
篇五:建筑工程承包简易合同
施 工 合 同
甲方:
乙方:
甲方工程由乙方城建,为明确双方的责任和义务,确保工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同如下:
一、 工程概况
1、工程名称:2、工程内容:二、 工程合同造价:
本工程共计 ㎡,单价 元/㎡,合计 元。
三、 施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、 工程价款的支付与结算
在乙方施工任务完成后,甲方一次性付清工程款。
五、 甲乙双方责任
(一)甲方
1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物,帮助乙方协调所需用土、沙方。
2、待工程结束后,负责组织有关人员进行验收。
3、定期不定期对工程施工进行质量检测。
(二)乙方
1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。
2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。
3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。
4、保证所有施工机械符合施工要求。
六、 安全施工与检查
乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工,因甲方导致的安全事故,由甲方承担相应责任。
七、 本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解的原则,随时协商解决。因
协商无效,提交新野县人民法院解决。
八、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工
程有关款项全部计算完毕后自行失效。工程简易施工合同范本_工程简易施工合同模板
甲方:(签章)
乙方:(签章)
年 月 日
建筑工程施工合同简单版
篇六:建筑工程承包简易合同
施工合同
建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价: 元(大写: )。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为2013年 月 日至2013年 月 日,总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2:乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违 章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
身份证号:
公章
年 月
乙方: 代表人: 身份证号:公章 年 日 日 月